Vis maior helyzet megállapítására sor kerülhet járvány és az ezzel összefüggő állami korlátozó intézkedések esetén. A vis maior alapul szolgálhat a kötbérfelelősség alóli kimentésre

A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő között 2020. február 19-én vállalkozási keretszerződés jött létre. A szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét a felek kifejezetten kizárták. Az alperes számára azonban a szerződés biztosította a rendkívüli felmondás, valamint a Ptk. szerint az elállás jogát. A felek meghiúsulási kötbért kötöttek ki azzal, hogy annak összege …

Vis maior helyzet megállapítására sor kerülhet járvány és az ezzel összefüggő állami korlátozó intézkedések esetén. A vis maior alapul szolgálhat a kötbérfelelősség alóli kimentésreTovább